Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту 

ул.Казанкая,1

 

  ДогоВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома №  по ул.

 

г. Владивосток                                                                                          «       » _______2019 г.

 

           Общество с ограниченной ответственностью «   », именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице директора             , действующего на основании Устава, договора о передаче функций технического заказчика от ____ №, с одной стороны,  общество с ограниченной ответственностью «            », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора               , действующего на основании Устава, с другой стороны, и ООО «   » именуемый в дальнейшем  «Получатель субсидии» в лице директора, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

             1.1. Подрядные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома №         по ул.                                         в г. Владивостоке.

      1.2. В соответствии с настоящим договором подряда, Технический Заказчик, Получатель субсидии поручает, а Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома                по ул.___________в г. Владивостоке (далее по тексту Объект) в соответствии с требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП) в точном соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком производства работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

        1.3. Настоящий договор заключен в целях реализации приложения (отдельного мероприятия) «Реализация полномочий собственника жилых помещений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» к муниципальной программе «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы»  утверждённой постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352. 

                                                           2. ЦЕНА  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

 

2.1. Цена договора определена по результатам конкурса, с учётом локального сметного расчёта, установленного положительным заключением  КГАУ «Примгосэкспертиза»  о достоверности определения сметной стоимости от_____  №_____и составляет___________руб.

В случае, если Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (не является плательщиком НДС), цена договора определяется с применением формулы для расчёта затрат на компенсацию НДС при УСН.  

2.2.  Цена договора включает в себя стоимость услуг, все налоги, пошлины, сборы и прочие затраты, которые Подрядчик понесёт в ходе исполнения договора.

2.3. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением снижения по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объемов услуг и иных условий договора.

2.4. Форма расчета между сторонами – безналичная. Оплата по настоящему договору производится с отдельного банковского счета Получателем субсидии за фактически выполненные работы после подписания сторонами акта о приёмке работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных услуг и затрат (форма КС-3); предоставлении заявки на финансирование от Технического заказчика с приложением документов: оригинал акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в количестве 3 шт.;- оригинал справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в количестве 3 шт.; оригинал  и копию счёта-фактуры и (или) счёт на оплату работ от Подрядчика.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

3.1.  Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора.

- окончание выполнения работ: не позднее 01 декабря 2019 года.

3.2. За нарушение установленных сроков подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1 Права Технического заказчика

4.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, и соблюдение им технологии производства работ.

4.1.2. Устанавливать Подрядчику срок устранения допущенных недостатков.

4.1.3. Отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации отремонтированного объекта.

4.2. Обязанности Технического заказчика:

4.2.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Получателя субсидии.

4.2.2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на Объекте, в течение всего периода проведения капитального ремонта по данному договору.

4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком строительных и технологических процессов, выполнением работ согласно локального сметного расчёта, проектной документации №              , предоставленных Получателем субсидии, в том числе, в части архитектурно – строительных, колористических решений.

4.2.4. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утверждённым Получателем субсидии.

4.2.6. Контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приёмке работ.

4.2.7. Контролировать выполнение Подрядчиком на Объекте необходимых противопожарных мероприятий согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утверждены Постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 90, мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 «Строительное производство», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123, а также исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.2.8. Контролировать уборку Подрядчиком строительной площадки и прилегающей к ней уличной площадки ежедневно по окончании смены, а также  вывозу в срок не более 15 дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения.

4.2.9. Участвовать в приёмке законченных этапов работ.

4.2.10. Участвовать в приёмке и составлении актов скрытых работ.

4.2.11. При завершении строительно-монтажных работ на Объекте немедленно извещать об этом Получателя субсидии.

4.2.12. Передать Получателю субсидии всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Подрядчика, фотофиксацию этапов производства работ к моменту приёмки законченного ремонтом объекта приёмочной комиссией.

4.2.13 Немедленно известить Получателя субсидии и до получения от него ответа, дать указание Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Получателя субсидии последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

- нарушений технологии и ухудшения качества ремонтных работ.

4.2.14. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные ремонтные работы, незамедлительно известить об этом Получателя субсидии и потребовать от Подрядчика (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в разумные сроки.

4.3.   Подрядчик имеет право:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого персонала в пределах утвержденной сметы.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. До начала работ предоставить график проведения работ.

4.4.2. Выполнять работы по договору в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком производства работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а также проектной документации №   ______________Применять цветовую палитру колористического решения фасада, установленную в проектной документации. 

4.4.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г.  № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений", СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

4.4.4. Приглашать представителя Технического Заказчика для освидетельствования скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

4.4.5. Исполнять получаемые в ходе работы указания Технического Заказчика, Получателя субсидии, если таковые не противоречат условиям договора.

4.4.6.Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами. За предоставленные бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, а также за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, водоснабжение), Подрядчик производит оплату по действующим тарифам по договору с обслуживающей данный жилой дом организацией.

4.4.7. Немедленно предупредить Технического Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении неблагоприятных или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.8. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утверждены Постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 90, мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 «Строительное производство», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123, а также исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.4.9. В течение 2-х дней со дня окончания работ сообщить Техническому Заказчику, Получателю субсидии о выполнении  работ  и предоставить  акт о приёмке выполненных работ (КС-2).

4.4.10. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до передачи его Техническому Заказчику, Получателю субсидии.

4.4.11. Обеспечивать уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной площадки ежедневно по окончании смены.

4.4.12. Вывезти в срок, не более 15 дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения.

4.4.13. Сдать выполненные работы с подписанием акта о приёмке выполненных работ (КС-2).

4.4.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора.

4.4.17. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.18. Привлечение третьих лиц для исполнения работ по договору не допускается.

4.5. Права Получателя субсидии.

4.5.1. Истребовать от Технического заказчика, Подрядчика устную информацию и/или письменный отчёт о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.

4.5.2. Назначить своего представителя на объект, который от его имени совместно с Техническим Заказчиком будет осуществлять контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

4.5.3. Привлечь Технического заказчика, Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками после проведенного капитального ремонта

4.5.4. Не оплачивать работы и расходы Подрядчика при некачественном (с нарушением технологии) выполнении работ.

         4.6. Обязанности Получателя субсидии

4.6.1. Предоставить локальный сметный расчёт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, (приложение № 1), проектную документацию №           для использования в работе.

4.6.2. Утвердить график производства работ на Объекте (приложение №2)

4.6.3. Участвовать в работе комиссии по приёмке законченных ремонтных работ на Объекте.

4.6.4. Принять и оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором, качественно выполненные Подрядчиком работы, при предоставлении Техническим заказчиком заявки на финансирование работ по капитальному ремонту Объекта.

4.6.5. Обеспечить явку уполномоченного представителя для приёмки работ и подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2).

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

 

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

 

6.1. Технический Заказчик назначает своего представителя на Объект, который совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям муниципального контракта.

6.2. Подрядчик за два дня до начала приёмки скрытых работ извещает Технического Заказчика об их готовности.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания сторонами акта на скрытые работы.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Технического Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического Заказчика, а затем восстановить ее.

6.4. Промежуточная приёмка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту  освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приёмки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если Техническим Заказчиком, Получателем субсидии будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счёт обязан в срок, установленный Техническим Заказчиком, Получателем субсидии переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок Технический Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. 

При возникновении между сторонами договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, три стороны поровну.

6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету договора.  По требованию Технического Заказчика, УК, ТСЖ предоставляет сертификаты качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

      

 

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ

 

7.1. Приёмка объекта после завершения ремонта осуществляется после завершения Подрядчиком работ, предусмотренных договором.

Приемка работ осуществляется согласно Ведомственным строительным нормам ВСН 42-85(Р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», утверждённым приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР 7 мая 1985 г. № 135.

7.2. В срок не позднее 2 дней со дня окончания выполнения работ, Подрядчик представляет Техническому Заказчику, Получателю субсидии  акт о приёмке выполненных работ (КС-2).

        Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией, включающей представителей Технического Заказчика, Получателя субсидии, Подрядчика.

7.3. При выявлении нарушений требований и условий договора, препятствующих приёмке выполненных работ, оформляется акт с указанием выявленных недостатков, дефектов и сроков их устранения, который подписывается сторонами. При отказе от подписания акта Подрядчиком об этом делается отметка в акте.

При возникновении между Техническим заказчиком, Получателем субсидии и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, три стороны поровну.

7.4. Документом, подтверждающим приёмку результатов выполненных работ, является акт о приемке выполненных работ (КС-2), подписанный Сторонами.

 

8. ГАРАНТИИ

 

8.1. Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

 8.2. Гарантийный срок качества выполненных работ - 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Техническим Заказчиком или Получателем субсидии  сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недоделки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее чем через 5 дней со дня получения извещения об обнаружении дефектов.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, а также в случае ненадлежащего содержания жилого дома обслуживающей организации, в том числе, не проведения сезонных подготовительных мероприятий, что привлекло к возникновению дефектов фасада дома. 

9. АРБИТРАЖ

 

9.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления претензий, которые рассматриваются сторонами в течение 10 рабочих дней со дня их получения. При недостижении согласия неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

10.1. Подрядчик несет материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договору, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования и его технологическую исправность, сохранность материалов и инструментов.

10.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб третьим лицам, Техническому заказчику, Получателю субсидии в процессе производства работ и возмещает его им за свой счёт.

10.4. В случае невыполнения работ в срок, оговоренный в договоре, Подрядчик несет ответственность перед Получателем субсидии в виде выплаты неустойки в размере 0,01% от общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки.

10.5. В случае нарушения сроков выполнения отдельных видов работ (Графика выполнения работ) либо нарушения установленных Техническим заказчиком, Получателем субсидии сроков устранения обнаруженных дефектов Подрядчик несет ответственность перед Получателем субсидии в виде выплаты неустойки в размере в размере 0,01% от сметной стоимости соответствующего вида (этапа) работ за каждый день просрочки.

10.6. Подрядчик полностью освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического Заказчика, Получателя субсидии, иных объективных причин, что должно быть подтверждено актом, подписанном сторонами договора.

10.7. При неисполнении требования Заказчика об устранении обнаруженных дефектов Подрядчиком в установленный срок, Технический  Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких дефектов. Сумма, необходимая для оплаты работ по устранению обнаруженных дефектов, выполненных третьими лицами, удерживается из платежа Подрядчику за выполненную работу.

10.8. При неисполнении Подрядчиком требования по исправлению обнаруженных дефектов, в срок после повторного требования Технического Заказчика возможно принятие работ по капитальному ремонту в целом при уплате штрафа Подрядчиком в размере 100% сметной стоимости соответствующего вида работ, выполненных Подрядчиком некачественно. Указанный штраф удерживается Получателем субсидии  из платежа Подрядчику за выполненную работу.

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

 

11.1. Действие договора может быть прекращено по соглашению сторон, при ликвидации Подрядчика и при отсутствии правопреемника, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.2. Стороны в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации пришли к соглашению о праве Заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчик в установленный настоящим договором срок не представил или не подписал все предусмотренные настоящим договором приложения (или любое из этих приложений), если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком, если недостатки работ в установленный Техническим Заказчиком, Получателем субсидии разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

В этом случае Получатель субсидии уведомляет Подрядчика об отказе от исполнения договора с указанием причин. Моментом расторжения настоящего договора считается момент получения уведомления Подрядчиком.

11.3. В случае расторжения договора Подрядчик возмещает Техническому Заказчику, Получателю субсидии нанесённые убытки.

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 

12.1. При выполнении работ по договору стороны руководствуются нормами федерального законодательства, законодательства Приморского края и муниципальными правовыми актами г. Владивостока.

12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 20.12.2019, а в части расчётов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.3. Все уведомления и сообщения сторон должны направляться в письменной форме. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня изменения письменно известить об этом другие  Стороны.

12.4. Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено адресату заказным письмом или телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, телефонограмм с подтверждением получения (Ф.И.О. полномочного представителя, время, дата получения), либо посредством электронной почты, либо доставлено лично курьером с получением под расписку полномочными сотрудниками получателя.

В случае направления уведомлений или сообщений с использованием почты или телеграфа они считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений или сообщений посредством факсимильной связи, телефонограмм или электронной почты они считаются полученными Стороной в день их отправки.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЗАКАЗЧИК                                               ПОДРЯДЧИК

ООО

г. Владивосток,тел(факс), Эл.почта

)

р/сч,

л/сч 

БИК 040507001

ИНН 2536259168

КПП 254301001

ООО «»

Владивосток, тел(факс), Эл.почта

ИНН

КПП

БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

р/сч

к/сч

БИК

 

 

 

Директор ООО «»                                                                   Директор ООО «»

 _________________                                                                           ______________

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ                                               

ООО

г. Владивосток,тел(факс), Эл.почта

)

р/сч,

л/сч 

БИК 040507001

ИНН 2536259168

КПП 254301001                ООО «»

Владивосток, тел(факс), Эл.почта

Директор ООО «»                   _____________

 

 

         

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

 

Дата публикации извещения: 15.08.2019

Предмет конкурса: на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: г.Владивосток, ул.Казанская, 1.

Работы (объекты): капитальный ремонт фасада

Заказчик: ООО «УК Фрунзенского района»», ИНН 2540165515,

тел.:279-15-86, Адрес: 690003 г. Владивосток, ул.Рылеева, 8; e-mail: Ukfrunz@mail.ru, контактное лицо Маслов Виталий Анатольевич.

Организатор конкурса: ООО «УК Фрунзенского района»», ИНН 2540165515,

тел.:279-15-86, Адрес: 690003 г. Владивосток, ул.Рылеева, 8; e-mail: Ukfrunz@mail.ru, контактное лицо Маслов Виталий Анатольевич.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 053 590 руб. (четыре миллиона пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто рублей).

Дата вскрытия конвертов: 26.08.2019

Официальный интернет-сайт для публикации:  http://np-eger.ru/

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Владивосток, ул.Рылеева, 8.

26.08.2019 в 14.30 ООО «УК Фрунзенского района».

Приложение: конкурсная документация в составе:

1)         Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)         Техническая документация, в составе: Локальный ресурсный сметный расчет;

3)         Договор подряда (проект).


 УТВЕРЖДАЮ                                                                           

Директор ООО УК __________________    

 

                                        КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на проведение капитального ремонта фасада жилого дома № 1  по ул. Казанская                 г. Владивосток

1.Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

жилого дома, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Казанская , 1.

1.2. Заказчиком (Организатором) конкурса является ООО «УК Фрунзенского района», г. Владивосток, ул. Рылеева, 8. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. 279-15-86

 (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

4 053 590 руб. (четыре миллиона пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто рублей).

1.4. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг         5 лет

1.5. Крайним сроком подачи заявок на участие в конкурсе является день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются с  15.08.2019 по адресу: г. Владивосток, ул. Рылеева, 8. ООО «УК Фрунзенского района».

 

1.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено  (время, дата, адрес, название организации):    г. Владивосток, ул.Рылеева, 8.

26.08.2019 в 14.30  ООО «УК Фрунзенского района».

 

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Извещение о проведении конкурса публикуется на сайте  УК  в сети Интернет: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Результаты открытого конкурса публикуются на сайте УК в сети Интернет: в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

1.9.Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме, предусмотренной конкурсной документацией, в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

1.10.Должностное лицо Заказчика (Организатора) конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса Маслов Виталий Анатольевич. В целях создания условий для сохранения качества оказания услуг и (или) выполнения работ и используемых в ходе выполнения работ материалов снижение начальной (максимальной) цены договора не может превышать более 10 %, срок выполнения работ – до 01.12.2019.

Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг, сведения о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда в соответствии с действующим законодательством предусмотрены в договоре подряда, являющимся обязательным приложением к конкурсной документации.

1.11. Цена договора подряда, по итогам конкурса, является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора подряда, в том числе, стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, согласно применяемой системе налогообложения, сборов и других обязательных платежей.

2. Требования к участникам Конкурса.

2.1. Соответствие участников Конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Конкурса.

2.2. В отношении участника Конкурса не должна проводиться процедура ликвидации – отсутствие решения арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.3. Деятельность участника Конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Конкурсе.

2.4. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица.

         2.5. Наличие у претендента для участия в конкурсе свидетельства о допуске к

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией  

3.      Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие

в конкурсе

 

3.1.   Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1 опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к  настоящей конкурсной документации;

3.1.3 документы или копии документов, подтверждающие опыт работы подрядчика на объектах - аналогах (отзывы заказчиков);

3.1.4 заверенные копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; свидетельства о государственной регистрации; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.5 участник конкурса должен представить выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. В соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты её выдачи;

3.1.6. предложения о сроках предоставления гарантии качества работ.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника Конкурса и подписана участником Конкурса или лицом, уполномоченным таким участником Конкурса.

3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса.

3.4. Заявка на участие в конкурсе направляется участником по почте, доставляется курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.2, в сроки, предусмотренные п. 1.6 настоящей конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются претенденту для участия в конкурсе в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку на участие в конкурсе или изменение в заявку на участие в конкурсе в листе регистрации заявок на участие в конкурсе немедленно после её приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности её доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе направляется участником в письменном виде по адресу, на который доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку на участие в конкурсе. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки на участие в конкурсе и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с заявкой на участие в конкурсе, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в конкурсе.

4.      Процедура проведения конкурса.

В целях рассмотрения заявок претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе, а также определения победителя конкурса Заказчиком (Организатором) принимается решение о создании конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия формируется в составе не менее трёх человек, с назначением председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной  комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются представители выбранной собственниками помещений управляющей организации.

  Конкурс проводится в 1 этап:

– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

– рассмотрение заявок на участие в конкурсе

– оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

4.1. Публично в день, во время и в месте указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной  комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии конвертов таким участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол итогов конкурса: наименование, фамилия, имя отчество и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных  конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

Протокол итогов конкурса (приложение № 4) ведётся конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается на сайте  УК в сети Интернет в течение 1 рабочего дня, после подписания.

4.3.   После вскрытия конвертов, полученные заявки на участие в конкурсе проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1 отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе;

4.3.2 предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3 несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4 превышение цены заявки на участие в конкурсе начальной цены, указанной в конкурсной документации;

4.3.5 предоставление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений.

4.4.   Конкурсная комиссия вправе признать заявку на участие в конкурсе соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка на участие в конкурсе содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. В протокол итогов конкурса конкурсной комиссией вносятся сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, по которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника. В протокол вносятся сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

4.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение от отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе, договор заключается с указанным участником конкурса на условиях, предложенным таким участником в заявке на участие в конкурсе.

4.7.   Заявки на участие в конкурсе, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки заявок на участие в конкурсе согласно настоящей конкурсной документации.

 

5.      Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.   Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим критериям:

1)                   цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2)                         качество работ и (или) квалификация участника Конкурса: максимальное количество баллов – 10.

3)                cроки (периоды) выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

4)                         Срок предоставления гарантии качества работ: максимальное количество балов – 10.

5.2. Оценка по критерию качество работ и (или) квалификация участника конкурса «квалификация участника» производится при наличии предоставленных положительных отзывов после успешно завершённых объектов-аналогов ранее.

5.3.       Общее максимальное количество баллов по всем перечисленным критериям – 100.

5.4. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.   Ранжирование заявок на участие в конкурсе по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ», «Срок предоставления гарантии качества работ», «Квалификация участника»: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера присваиваются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка на участие в конкурсе, поданная и зарегистрированная раньше.

В таблицах 1, 2, 3 и 4 присваиваемое участнику количество баллов                  указано против порядкового номера заявки на участие в конкурсе.

5.4.2. Выставление количества баллов заявке на участие в конкурсе по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами 1 и 2, «срок предоставления гарантии качества работ» в соответствии с таблицей 3.

 

 

Таблица 1

 

Бальная оценка ранжированных заявок на участие в конкурсе по критерию «Цена договора»

 

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

 

 

 

 

 

 

Цена

договора

 

 

 

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9 и более

0

Таблица 2

Бальная оценка ранжирования заявок на участие в конкурсе по критерию «Срок выполнения работ»

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

 

Срок выполнения

 

 

20

1

20

2

15

3

10

4 и более

0

 

Таблица 3

Бальная оценка ранжирование заявок на участие в конкурсе по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ»

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

Срок предоставления гарантии качества работ

 

 

10

1

10

2

5

3

3

4 и более

0

 

Таблица 4

Выставление количества баллов заявке на участие в конкурсе по критерию «качество работ и (или) квалификация участника» производится в соответствии с таблицей 4.

При предоставлении 3 –х и более положительных отзывов выставляется 10 баллов, менее 3-х – 5 баллов, при отсутствии -0 баллов.

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

качество работ и (или) квалификация участника

 

 

10

1

10

2

5

3 и более

0

 

5.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой на участие в конкурсе по всем критериям.

5.4.4. Ранжирование заявок на участие в конкурсе по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка на участие в конкурсе, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию «Срок выполнения работ». Участник, подавший заявку на участие в конкурсе,  которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

 

                        6. Результаты оценки и сопоставления заявок.

      7.1. Конкурсная комиссия в протокол итогов конкурса вносит сведения о проведении оценки и сопоставления заявок участниках конкурса, о принятом решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса. Указанный протокол размещается на сайте УК в сети Интернет в течение 1 рабочего дня, после подписания.

      7.2. Победителем конкурса является участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора.

      Договор подряда (приложение № 5) заключается в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

      Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность в день заключения договора.

 

 

Приложение 1

к конкурсной документации

                                                        Заявка                                                       

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.    Участник:

1.1. Наименование юридического лица

 

1.2. ИНН

 

1.3. Юридический адрес

 

1.4. Фактический адрес

 

1.5. Контактный телефон (факс)

 

1.6. Контактное лицо

 

 

  1. Электронный адрес участника ____________________________________________
  2. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

Является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ______________________________________является (не является) членом  СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

     5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

     6.    Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Для оценки по критерию качество работ и (или) квалификация участника конкурса прилагаем (при наличии) положительные отзывы после успешно завершённых объектов-аналогов ранее.

7.         Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

 

 

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость НДС 20%(при наличии выделять)

Рубли

 

2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ

 

3

Срок предоставления гарантии качества работ, услуг

 

 

 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


 

Приложение 2

к типовой конкурсной документации

 

Опись

входящих в состав заявки документов

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

 

Наименование документа

Количество листов

 

 

 

 

 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


 

Приложение 3

к типовой конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________    

Дата выдачи________________

 

Настоящей доверенностью________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада _____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

 

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

 


 

 

 

 

Приложение  4

к конкурсной документации

 

ПРОТОКОЛ

подведения итогов открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование объект и адрес)

 

___________________________________                                                __________________

(место проведения конкурса)                                                                    (дата)

 

Состав конкурсной комиссии:

 

Председатель комиссии ________________________________________________________

Заместитель председателя_____________________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

(ФИО, должность)

 

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________________________________________________________________,

 

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

            По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

 

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.

 

            До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

 

            Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1)_____________________________________________________________________________2)_____________________________________________________________________________3)_____________________________________________________________________________

 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

1)___________________________________ Обоснование:___________________________________________________________________

 

2)____________________________________

Обоснование:____________________________________________________________________

 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.

            Результаты оценки заявок по критериям отражены в Приложении к настоящему протоколу.

            Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие номера:

1.                ___________________________________________________,

2.                _________________________________________________,

3.                ___________________________________________________,

4.                ______________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Заместитель председателя ________________________________________

Секретари комиссии______________________________________________

 (подписи)

 


Приложение

к протоколу итогов

открытого конкурса

от______________

Оценка заявок по критериям

 

Наименование участника

Дата регистрации

Цена договора

Баллы

Срок выполнения работ

Баллы

Наличие положительных отзывов

Баллы

Гарантия на работы

Баллы

ИТОГО БАЛЛОВ

ИТОГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Заместитель председателя ________________________________________

Секретарь комиссии_____________________________________________

 (подписи)

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ:    
                       
                Директор ООО «УК Фрунзенского района»
_____________             ___________А.В.Слаутенко  
"___" __________ 2019 г.             "____" _______________2019 г.
Многоквартирный жилой дом, ул. Казанская, 1, г. Владивосток
(наименование стройки)
                       
      ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 02-01-01                
      (локальная смета)                
                       
капитальный ремонт фасада жилого дома 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
                       
    Основание:                   
    Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ ___________________________3301,840 тыс. руб.        
    Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ ___________________________1020,126 тыс. руб.        
    Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________4174,55 чел.час          
    Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2019 г.        
                       
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
на ед. всего на ед. общая В том числе  
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Цоколь
1 ГЭСНр53-16-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
НР (17002 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (13042 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
м3   2,96 8121,68 24040 22842 1195 448 3
2 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3   0,7489 4037 3023       3023
3 06.1.01.05-0053 Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50 1000 шт.   1,19 7232 8606       8606
4 ГЭСН15-01-062-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя_ДЕМОНТАЖ
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (2338 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1081 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,156
15,6 / 100
19143,61 2986 2898 88 24  
5 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (3068 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1753 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,7542
75,42 / 100
4842,18 3652 3652      
92 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (1292 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (598 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,7542
75,42 / 100
2308,49 1741 1610 131 5  
93 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   16,97 332 5634       5634
9 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (19894 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,7542
75,42 / 100
72524,55 54698 24495 507 373 29696
95 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -81,45
240 -19548       -19548
94 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   81,45 39,8 3242       3242
10 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (4721 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2183 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,7542
75,42 / 100
7871,83 5937 5703 225 198 9
96 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   603,36
8*75,42
17,2 10378       10378
13 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   15,084
0.2*75,42
56,8 857       857
Раздел 2. Фасад
17 ГЭСНр53-16-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
НР (18495 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (14188 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
м3   3,22 8121,68 26152 24848 1300 487 4
18 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3   0,8147 4037 3289       3289
19 06.1.01.05-0053 Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50 1000 шт.   1,294 7232 9358       9358
20 ГЭСНр53-17-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Ремонт стен из сплошных легкобетонных камней
НР (1256 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (963 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
м3   0,52 3320,06 1726 1678 48 42  
21 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3   0,0572 4037 231       231
22 05.2.02.09-0017 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 3,5 м3   0,4784 5877 2812       2812
112 ГЭСН15-01-062-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя_ДЕМОНТАЖ
(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (8902 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4117 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,594
59,4 / 100
19143,61 11371 11035 336 93  
24 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (56619 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32354 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   13,9202
1392,02 / 100
4842,18 67404 67404      
97 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (23836 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11024 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   13,9202
1392,02 / 100
2308,49 32135 29711 2424 84  
98 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   313,2 332 103982       103982
28 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (367190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (169825 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   13,9202
1392,02 / 100
72524,55 1009556 452106 9359 6881 548091
100 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -1503
240 -360720       -360720
99 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   1503 39,8 59819       59819
101 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (87126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   13,9202
1392,02 / 100
7871,83 109577 105252 4146 3655 179
102 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   11136,16
8*1392,02
17,2 191542       191542
32 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   278,404
0.2*1392,02
56,8 15813       15813
103 ГЭСНр62-26-12
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек
НР (70366 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (41392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   14,6744
(1392,02+75,42) / 100
8178,44 120014 103037 14846 442 2131
104 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,7895 95322 75257       75257
35 ГЭСНр62-35-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза
НР (4219 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2482 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,2621
26,21 / 100
26001,1 6815 6204 2 1 609
36 14.4.02.04-0182 Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: белая т   0,0087 91491 796       796
115 ГЭСНр58-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
НР (30568 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (22388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   4,449
(133,47/0,3) / 100
10258,29 45639 42875 305 179 2459
116 ГЭСН12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
НР (11513 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,4753
47,53 / 100
27501,5 13071 12471 121 43 479
117 08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т   1,1903
0,8186+0,3717
68572 81621       81621
40 ГЭСНр56-9-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
НР (274 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (196 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ
100 шт   0,01
1 / 100
39276,51 393 391 2    
41 ГЭСНр56-10-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Снятие дверных полотен
НР (128 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (92 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,0233
2,33 / 100
7840,11 183 183      
105 ГЭСНр56-11-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Снятие наличников
НР (34 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ
100 м   0,0526
((1,06+2,1+2,1)) / 100
909,78 48 48      
43 ГЭСН09-04-013-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
НР (1233 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1036 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
м2   2,33 1116,85 2602 1773 117 14 712
44 07.1.01.01-0005 Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм шт.   1 27427 27427       27427
Раздел 3. Балконы и козырьки
55 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (1119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (639 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,275
27,5 / 100
4842,18 1332 1332      
56 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (7254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3355 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,275
27,5 / 100
72524,55 19944 8932 185 136 10827
106 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -29,7
240 -7128       -7128
107 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   29,7 39,8 1182       1182
108 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (471 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (218 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,275
27,5 / 100
2308,49 635 587 48 2  
109 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   6,188 332 2054       2054
60 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   5,5
0.2*27,5
56,8 312       312
61 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (1721 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (796 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,275
27,5 / 100
7871,83 2165 2079 82 72 4
110 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   220
8*27,5
17,2 3784       3784
111 ГЭСНр62-26-12
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек
НР (1319 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (776 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,275
27,5 / 100
8178,44 2249 1931 278 8 40
64 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,0148 95322 1411       1411
65 ГЭСН15-01-062-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
НР (12718 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5882 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,594
59,4 / 100
60096,72 35697 15765 480 132 19452
66 08.1.02.23-0011 Сайдинг из оцинкованной стали типа ''Корабельная доска'', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер м2   70,09 358 25092       25092
Раздел 4. Кирпичные трубы на кровле
67 ГЭСНр53-16-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
НР (5571 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (4274 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
м3   0,97 8121,68 7878 7485 392 147 1
68 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3   0,2454 4037 991       991
69 06.1.01.05-0053 Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50 1000 шт.   0,3899 7232 2820       2820
70 ГЭСН46-02-009-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
НР (1463 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (836 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,244
24,4 / 100
7138,07 1742 1742      
71 ГЭСНр61-31-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
НР (5432 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3243 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,244
24,4 / 100
40612,26 9909 8107 2   1800
72 ГЭСНр62-26-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
НР (574 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (338 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,244
24,4 / 100
4055,89 990 837 117 7 36
73 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,0131 95322 1249       1249
113 ГЭСНр58-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
НР (2199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1610 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   0,32
(16/0,5) / 100
10258,29 3283 3084 22 13 177
114 08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т   0,0589 68572 4039       4039
Раздел 5. Отмостка
77 ГЭСНр68-12-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
НР (6924 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (3777 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
100 м3   0,1191
11,91 / 100
83422,04 9936 6553 3383 1315  
78 ГЭСН01-02-057-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
НР (7126 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3621 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м3   0,222
22,2 / 100
52623,12 11682 11682      
79 ГЭСН08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР (1146 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (665 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,222
22,2 / 100
23636,05 5247 1219 100 13 3928
82 ГЭСН27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
НР (3381 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (1816 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м3   0,222
22,2 / 100
35728,89 7932 1181 6711 1613 40
83 02.2.05.04-0050 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3   22,2 1466 32545       32545
84 ГЭСН27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР (6927 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (3721 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   1,4894
148,94 / 100
6134,09 9136 5694 363 31 3079
85 02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний м3   0,7447 809 602       602
86 ГЭСН27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
(дополнительно 3 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
НР (6343 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (3407 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   1,4894
148,94 / 100
3682,26 5484 5242 242    
87 04.2.01.01-0032 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б т   21,44
10,63+10,81
3840 82330       82330
Раздел 6. Прочие работы
89 П 01-01-01-041 (Сб.Смета в.60) Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   23,43
78,1*0,3
643,23 15071   15071    
118 П 01-01-01-043 (Сб.Смета в.60) Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   54,67
78,1*0,7
60,55 3310   3310    
91 П 03-21-01-025 (Сб.Смета в.60) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   78,1 247,15 19302   19302    
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2087366 1003668 85240 16458 998458
Накладные расходы 801759        
Сметная прибыль 412715        
Итоги по смете:          
  Стены (ремонтно-строительные) 134586        
  Материалы 374702        
  Отделочные работы 2072480        
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 171981        
  Малярные работы (ремонтно-строительные) 251533        
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 105688        
  Кровли 30090        
  Проемы (ремонтно-строительные) 1370        
  Строительные металлические конструкции 4871        
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 18584        
  Благоустройство (ремонтно-строительные) 20637        
  Земляные работы, выполняемые ручным способом 22429        
  Конструкции из кирпича и блоков 7058        
  Автомобильные дороги 48148        
  Прочие ремонтно-строительные работы 37683        
  Итого 3301840        
    В том числе:          
      Материалы 998458        
      Машины и механизмы 85240        
      ФОТ 1020126        
      Накладные расходы 801759        
      Сметная прибыль 412715        
  ВСЕГО по смете 3301840        
                       
                       
                       
  Составил: инженер сметчик ООО "УК Фрунзенского района"______________________   С.А.Ярлыкова
(должность, подпись, расшифровка)
                       
Проверил: зам. директора по эксплуатации_____________________ О.Б.Лопушинский
(должность, подпись, расшифровка)

 

              Форма № 1
  Заказчик             
      (наименование организации)        
  "Утвержден" «    »________________2019 г.          
               
  Сводный сметный расчет в сумме 4138,63 тыс. руб.          
  В том числе возвратных сумм  тыс. руб.          
               
      (ссылка на документ об утверждении)        
               
  «    »________________2019 г.          
               
      СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА        
               
      капитальный ремонт фасада жилого дома по ул. Казанская, 1        
      (наименование стройки)        
               
  Составлена в ценах по состоянию на 2-й квартал 2019 г.          
               
               
№ пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость, тыс. руб.
строитель-
ных работ
монтажных работ оборудования, мебели, инвентаря прочих
1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты
2 ЛС02-01-01 Капремонт фасада ул. Казанская 1 3301,84       3301,84
  Итого по Главе 2. "Основные объекты" 3301,84       3301,84
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
  Итого по Главам 1-5 3301,84       3301,84
Глава 6. Временные здания и сооружения
3 ГСНр81-05-01-2001 т.1 п 2.1 Временные здания и сооружения 0,3% 9,91       9,91
  Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения" 9,91       9,91
  Итого по Главам 1-6 3311,75       3311,75
Глава 7. Прочие работы и затраты
4 Постановление правительства от 21.06.2010 № 468 строительный контроль 2,14%       70,87 70,87
  Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"       70,87 70,87
  Итого по Главам 1-7 3311,75     70,87 3382,62
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
  Итого по Главам 1-9 3311,75     70,87 3382,62
Непредвиденные затраты
5 Непредвиденные затраты Непредвиденные затраты - 2% 66,24       66,24
  Итого "Непредвиденные затраты" 66,24       66,24
  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 3377,99     70,87 3448,86
Налоги и обязательные платежи
6 МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 20% 675,6     14,17 689,77
  Итого "Налоги и обязательные платежи" 675,6     14,17 689,77
  Всего по сводному расчету 4053,59     85,04 4138,63
               
               
Составлено: ___________________________2 кв 2019
(должность, подпись, расшифровка)