Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту 

ул.Верхнепортовая,9а

 

  ДогоВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома №  по ул.

 

г. Владивосток                                                                                          «       » _______2019 г.

 

           Общество с ограниченной ответственностью «   », именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице директора             , действующего на основании Устава, договора о передаче функций технического заказчика от ____ №, с одной стороны,  общество с ограниченной ответственностью «            », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора               , действующего на основании Устава, с другой стороны, и ООО «   » именуемый в дальнейшем  «Получатель субсидии» в лице директора, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

             1.1. Подрядные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома №         по ул.                                         в г. Владивостоке.

      1.2. В соответствии с настоящим договором подряда, Технический Заказчик, Получатель субсидии поручает, а Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома                по ул.___________в г. Владивостоке (далее по тексту Объект) в соответствии с требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП) в точном соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком производства работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

        1.3. Настоящий договор заключен в целях реализации приложения (отдельного мероприятия) «Реализация полномочий собственника жилых помещений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» к муниципальной программе «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы»  утверждённой постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 № 3352. 

                                                           2. ЦЕНА  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

 

2.1. Цена договора определена по результатам конкурса, с учётом локального сметного расчёта, установленного положительным заключением  КГАУ «Примгосэкспертиза»  о достоверности определения сметной стоимости от_____  №_____и составляет___________руб.

В случае, если Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (не является плательщиком НДС), цена договора определяется с применением формулы для расчёта затрат на компенсацию НДС при УСН.  

2.2.  Цена договора включает в себя стоимость услуг, все налоги, пошлины, сборы и прочие затраты, которые Подрядчик понесёт в ходе исполнения договора.

2.3. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением снижения по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объемов услуг и иных условий договора.

2.4. Форма расчета между сторонами – безналичная. Оплата по настоящему договору производится с отдельного банковского счета Получателем субсидии за фактически выполненные работы после подписания сторонами акта о приёмке работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных услуг и затрат (форма КС-3); предоставлении заявки на финансирование от Технического заказчика с приложением документов: оригинал акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, в количестве 3 шт.;- оригинал справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в количестве 3 шт.; оригинал  и копию счёта-фактуры и (или) счёт на оплату работ от Подрядчика.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

3.1.  Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора.

- окончание выполнения работ: не позднее 01 декабря 2019 года.

3.2. За нарушение установленных сроков подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1 Права Технического заказчика

4.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, и соблюдение им технологии производства работ.

4.1.2. Устанавливать Подрядчику срок устранения допущенных недостатков.

4.1.3. Отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации отремонтированного объекта.

4.2. Обязанности Технического заказчика:

4.2.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Получателя субсидии.

4.2.2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на Объекте, в течение всего периода проведения капитального ремонта по данному договору.

4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком строительных и технологических процессов, выполнением работ согласно локального сметного расчёта, проектной документации №              , предоставленных Получателем субсидии, в том числе, в части архитектурно – строительных, колористических решений.

4.2.4. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утверждённым Получателем субсидии.

4.2.6. Контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приёмке работ.

4.2.7. Контролировать выполнение Подрядчиком на Объекте необходимых противопожарных мероприятий согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утверждены Постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 90, мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 «Строительное производство», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123, а также исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.2.8. Контролировать уборку Подрядчиком строительной площадки и прилегающей к ней уличной площадки ежедневно по окончании смены, а также  вывозу в срок не более 15 дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения.

4.2.9. Участвовать в приёмке законченных этапов работ.

4.2.10. Участвовать в приёмке и составлении актов скрытых работ.

4.2.11. При завершении строительно-монтажных работ на Объекте немедленно извещать об этом Получателя субсидии.

4.2.12. Передать Получателю субсидии всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Подрядчика, фотофиксацию этапов производства работ к моменту приёмки законченного ремонтом объекта приёмочной комиссией.

4.2.13 Немедленно известить Получателя субсидии и до получения от него ответа, дать указание Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Получателя субсидии последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

- нарушений технологии и ухудшения качества ремонтных работ.

4.2.14. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные ремонтные работы, незамедлительно известить об этом Получателя субсидии и потребовать от Подрядчика (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в разумные сроки.

4.3.   Подрядчик имеет право:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого персонала в пределах утвержденной сметы.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. До начала работ предоставить график проведения работ.

4.4.2. Выполнять работы по договору в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком производства работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а также проектной документации №   ______________Применять цветовую палитру колористического решения фасада, установленную в проектной документации. 

4.4.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г.  № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений", СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

4.4.4. Приглашать представителя Технического Заказчика для освидетельствования скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

4.4.5. Исполнять получаемые в ходе работы указания Технического Заказчика, Получателя субсидии, если таковые не противоречат условиям договора.

4.4.6.Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами. За предоставленные бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, а также за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, водоснабжение), Подрядчик производит оплату по действующим тарифам по договору с обслуживающей данный жилой дом организацией.

4.4.7. Немедленно предупредить Технического Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении неблагоприятных или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.8. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утверждены Постановлением Госстроя России от 19.07.2002 № 90, мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 «Строительное производство», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123, а также исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.4.9. В течение 2-х дней со дня окончания работ сообщить Техническому Заказчику, Получателю субсидии о выполнении  работ  и предоставить  акт о приёмке выполненных работ (КС-2).

4.4.10. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до передачи его Техническому Заказчику, Получателю субсидии.

4.4.11. Обеспечивать уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной площадки ежедневно по окончании смены.

4.4.12. Вывезти в срок, не более 15 дней со дня подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения.

4.4.13. Сдать выполненные работы с подписанием акта о приёмке выполненных работ (КС-2).

4.4.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора.

4.4.17. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.18. Привлечение третьих лиц для исполнения работ по договору не допускается.

4.5. Права Получателя субсидии.

4.5.1. Истребовать от Технического заказчика, Подрядчика устную информацию и/или письменный отчёт о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.

4.5.2. Назначить своего представителя на объект, который от его имени совместно с Техническим Заказчиком будет осуществлять контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

4.5.3. Привлечь Технического заказчика, Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками после проведенного капитального ремонта

4.5.4. Не оплачивать работы и расходы Подрядчика при некачественном (с нарушением технологии) выполнении работ.

         4.6. Обязанности Получателя субсидии

4.6.1. Предоставить локальный сметный расчёт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, (приложение № 1), проектную документацию №           для использования в работе.

4.6.2. Утвердить график производства работ на Объекте (приложение №2)

4.6.3. Участвовать в работе комиссии по приёмке законченных ремонтных работ на Объекте.

4.6.4. Принять и оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором, качественно выполненные Подрядчиком работы, при предоставлении Техническим заказчиком заявки на финансирование работ по капитальному ремонту Объекта.

4.6.5. Обеспечить явку уполномоченного представителя для приёмки работ и подписания акта о приёмке выполненных работ (КС-2).

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

 

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

 

6.1. Технический Заказчик назначает своего представителя на Объект, который совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям муниципального контракта.

6.2. Подрядчик за два дня до начала приёмки скрытых работ извещает Технического Заказчика об их готовности.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания сторонами акта на скрытые работы.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Технического Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического Заказчика, а затем восстановить ее.

6.4. Промежуточная приёмка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту  освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приёмки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если Техническим Заказчиком, Получателем субсидии будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счёт обязан в срок, установленный Техническим Заказчиком, Получателем субсидии переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок Технический Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. 

При возникновении между сторонами договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, три стороны поровну.

6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету договора.  По требованию Технического Заказчика, УК, ТСЖ предоставляет сертификаты качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

      

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ

 

7.1. Приёмка объекта после завершения ремонта осуществляется после завершения Подрядчиком работ, предусмотренных договором.

Приемка работ осуществляется согласно Ведомственным строительным нормам ВСН 42-85(Р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», утверждённым приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР 7 мая 1985 г. № 135.

7.2. В срок не позднее 2 дней со дня окончания выполнения работ, Подрядчик представляет Техническому Заказчику, Получателю субсидии  акт о приёмке выполненных работ (КС-2).

        Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией, включающей представителей Технического Заказчика, Получателя субсидии, Подрядчика.

7.3. При выявлении нарушений требований и условий договора, препятствующих приёмке выполненных работ, оформляется акт с указанием выявленных недостатков, дефектов и сроков их устранения, который подписывается сторонами. При отказе от подписания акта Подрядчиком об этом делается отметка в акте.

При возникновении между Техническим заказчиком, Получателем субсидии и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, три стороны поровну.

7.4. Документом, подтверждающим приёмку результатов выполненных работ, является акт о приемке выполненных работ (КС-2), подписанный Сторонами.

 

 

8. ГАРАНТИИ

 

8.1. Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

 8.2. Гарантийный срок качества выполненных работ - 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Техническим Заказчиком или Получателем субсидии  сроки.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недоделки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее чем через 5 дней со дня получения извещения об обнаружении дефектов.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, а также в случае ненадлежащего содержания жилого дома обслуживающей организации, в том числе, не проведения сезонных подготовительных мероприятий, что привлекло к возникновению дефектов фасада дома. 

9. АРБИТРАЖ

 

9.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления претензий, которые рассматриваются сторонами в течение 10 рабочих дней со дня их получения. При недостижении согласия неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

10.1. Подрядчик несет материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договору, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования и его технологическую исправность, сохранность материалов и инструментов.

10.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб третьим лицам, Техническому заказчику, Получателю субсидии в процессе производства работ и возмещает его им за свой счёт.

10.4. В случае невыполнения работ в срок, оговоренный в договоре, Подрядчик несет ответственность перед Получателем субсидии в виде выплаты неустойки в размере 0,01% от общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки.

10.5. В случае нарушения сроков выполнения отдельных видов работ (Графика выполнения работ) либо нарушения установленных Техническим заказчиком, Получателем субсидии сроков устранения обнаруженных дефектов Подрядчик несет ответственность перед Получателем субсидии в виде выплаты неустойки в размере в размере 0,01% от сметной стоимости соответствующего вида (этапа) работ за каждый день просрочки.

10.6. Подрядчик полностью освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического Заказчика, Получателя субсидии, иных объективных причин, что должно быть подтверждено актом, подписанном сторонами договора.

10.7. При неисполнении требования Заказчика об устранении обнаруженных дефектов Подрядчиком в установленный срок, Технический  Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких дефектов. Сумма, необходимая для оплаты работ по устранению обнаруженных дефектов, выполненных третьими лицами, удерживается из платежа Подрядчику за выполненную работу.

10.8. При неисполнении Подрядчиком требования по исправлению обнаруженных дефектов, в срок после повторного требования Технического Заказчика возможно принятие работ по капитальному ремонту в целом при уплате штрафа Подрядчиком в размере 100% сметной стоимости соответствующего вида работ, выполненных Подрядчиком некачественно. Указанный штраф удерживается Получателем субсидии  из платежа Подрядчику за выполненную работу.

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

 

11.1. Действие договора может быть прекращено по соглашению сторон, при ликвидации Подрядчика и при отсутствии правопреемника, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.2. Стороны в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации пришли к соглашению о праве Заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчик в установленный настоящим договором срок не представил или не подписал все предусмотренные настоящим договором приложения (или любое из этих приложений), если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком, если недостатки работ в установленный Техническим Заказчиком, Получателем субсидии разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

В этом случае Получатель субсидии уведомляет Подрядчика об отказе от исполнения договора с указанием причин. Моментом расторжения настоящего договора считается момент получения уведомления Подрядчиком.

11.3. В случае расторжения договора Подрядчик возмещает Техническому Заказчику, Получателю субсидии нанесённые убытки.

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 

12.1. При выполнении работ по договору стороны руководствуются нормами федерального законодательства, законодательства Приморского края и муниципальными правовыми актами г. Владивостока.

12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 20.12.2019, а в части расчётов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.3. Все уведомления и сообщения сторон должны направляться в письменной форме. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня изменения письменно известить об этом другие  Стороны.

12.4. Уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено адресату заказным письмом или телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, телефонограмм с подтверждением получения (Ф.И.О. полномочного представителя, время, дата получения), либо посредством электронной почты, либо доставлено лично курьером с получением под расписку полномочными сотрудниками получателя.

В случае направления уведомлений или сообщений с использованием почты или телеграфа они считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений или сообщений посредством факсимильной связи, телефонограмм или электронной почты они считаются полученными Стороной в день их отправки.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЗАКАЗЧИК                                               ПОДРЯДЧИК

ООО

г. Владивосток,тел(факс), Эл.почта

)

р/сч,

л/сч 

БИК 040507001

ИНН 2536259168

КПП 254301001

ООО «»

Владивосток, тел(факс), Эл.почта

ИНН

КПП

БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

р/сч

к/сч

БИК

 

 

 

Директор ООО «»                                                                   Директор ООО «»

 _________________                                                                           ______________

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ                                               

ООО

г. Владивосток,тел(факс), Эл.почта

)

р/сч,

л/сч 

БИК 040507001

ИНН 2536259168

КПП 254301001                ООО «»

Владивосток, тел(факс), Эл.почта

Директор ООО «»                   _____________

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

 

Дата публикации извещения: 15.08.2019

Предмет конкурса: на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, 9.

Работы (объекты): капитальный ремонт фасада

Заказчик: ООО «УК Фрунзенского района»», ИНН 2540165515,

тел.:279-15-86, Адрес: 690003 г. Владивосток, ул.Рылеева, 8; e-mail: Ukfrunz@mail.ru, контактное лицо Маслов Виталий Анатольевич.

Организатор конкурса: ООО «УК Фрунзенского района»», ИНН 2540165515,

тел.:279-15-86, Адрес: 690003 г. Владивосток, ул.Рылеева, 8; e-mail: Ukfrunz@mail.ru, контактное лицо Маслов Виталий Анатольевич.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 834 150 руб. (пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят рублей).

Дата вскрытия конвертов: 26.08.2019

Официальный интернет-сайт для публикации:  http://np-eger.ru/

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Владивосток, ул.Рылеева, 8.

26.08.2019 в 14.45 ООО «УК Фрунзенского района».

Приложение: конкурсная документация в составе:

1)         Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)         Техническая документация, в составе: Локальный ресурсный сметный расчет;

3)         Договор подряда (проект).


 

 УТВЕРЖДАЮ                                                                           

Директор ООО УК « Фрунзенского района»

Слаутенко А.В.   

 

                                        КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на проведение капитального ремонта фасада жилого дома      №9  по ул.        Верхнепортовая                г. Владивосток

1.Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

жилого дома, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом №9

1.2. Заказчиком (Организатором) конкурса является: ООО «УК Фрунзенского района», г. Владивосток, ул. Рылеева, 8. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. 279-15-86

____________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

5 834 150 руб. (пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят рублей).

1.4. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг         5 лет

1.5. Крайним сроком подачи заявок на участие в конкурсе является день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются с (дата) 15.08.2019 по адресу: г. Владивосток, ул. Рылеева, 8. ООО «УК Фрунзенского района».

1.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено  (время, дата, адрес, название организации) :

 г. Владивосток, ул.Рылеева, 8.

26.08.2019 в 14.45  ООО «УК Фрунзенского района».

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Извещение о проведении конкурса публикуется на сайте  УК  в сети Интернет: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Результаты открытого конкурса публикуются на сайте УК в сети Интернет: в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

1.9.Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме, предусмотренной конкурсной документацией, в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

1.10.Должностное лицо Заказчика (Организатора) конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса Маслов Виталий Анатольевич.   

В целях создания условий для сохранения качества оказания услуг и (или) выполнения работ и используемых в ходе выполнения работ материалов снижение начальной (максимальной) цены договора не может превышать более 10 %, срок выполнения работ – до 01.12.2019.

Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг, сведения о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда в соответствии с действующим законодательством предусмотрены в договоре подряда, являющимся обязательным приложением к конкурсной документации.

1.11. Цена договора подряда, по итогам конкурса, является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора подряда, в том числе, стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, согласно применяемой системе налогообложения, сборов и других обязательных платежей.

2. Требования к участникам Конкурса.

2.1. Соответствие участников Конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Конкурса.

2.2. В отношении участника Конкурса не должна проводиться процедура ликвидации – отсутствие решения арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.3. Деятельность участника Конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Конкурсе.

2.4. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса - юридического лица.

         2.5. Наличие у претендента для участия в конкурсе свидетельства о допуске к

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией  

3.      Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие

в конкурсе

 

3.1.   Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1 опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к  настоящей конкурсной документации;

3.1.3 документы или копии документов, подтверждающие опыт работы подрядчика на объектах - аналогах (отзывы заказчиков);

3.1.4 заверенные копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; свидетельства о государственной регистрации; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.5 участник конкурса должен представить выписку из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. В соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты её выдачи;

3.1.6. предложения о сроках предоставления гарантии качества работ.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника Конкурса и подписана участником Конкурса или лицом, уполномоченным таким участником Конкурса.

3.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса.

3.4. Заявка на участие в конкурсе направляется участником по почте, доставляется курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.2, в сроки, предусмотренные п. 1.6 настоящей конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются претенденту для участия в конкурсе в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует заявку на участие в конкурсе или изменение в заявку на участие в конкурсе в листе регистрации заявок на участие в конкурсе немедленно после её приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности её доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе направляется участником в письменном виде по адресу, на который доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку на участие в конкурсе. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки на участие в конкурсе и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с заявкой на участие в конкурсе, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в конкурсе.

4.      Процедура проведения конкурса.

В целях рассмотрения заявок претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе, а также определения победителя конкурса Заказчиком (Организатором) принимается решение о создании конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия формируется в составе не менее трёх человек, с назначением председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной  комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются представители выбранной собственниками помещений управляющей организации.

  Конкурс проводится в 1 этап:

– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

– рассмотрение заявок на участие в конкурсе

– оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

4.1. Публично в день, во время и в месте указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной  комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии конвертов таким участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол итогов конкурса: наименование, фамилия, имя отчество и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных  конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

Протокол итогов конкурса (приложение № 4) ведётся конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается на сайте  УК в сети Интернет в течение 1 рабочего дня, после подписания.

4.3.   После вскрытия конвертов, полученные заявки на участие в конкурсе проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1 отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе;

4.3.2 предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3 несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4 превышение цены заявки на участие в конкурсе начальной цены, указанной в конкурсной документации;

4.3.5 предоставление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений.

4.4.   Конкурсная комиссия вправе признать заявку на участие в конкурсе соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка на участие в конкурсе содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. В протокол итогов конкурса конкурсной комиссией вносятся сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, по которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника. В протокол вносятся сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

4.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение от отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе, договор заключается с указанным участником конкурса на условиях, предложенным таким участником в заявке на участие в конкурсе.

4.7.   Заявки на участие в конкурсе, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки заявок на участие в конкурсе согласно настоящей конкурсной документации.

 

5.      Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.   Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим критериям:

1)                   цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2)                         качество работ и (или) квалификация участника Конкурса: максимальное количество баллов – 10.

3)                cроки (периоды) выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

4)                         Срок предоставления гарантии качества работ: максимальное количество балов – 10.

5.2. Оценка по критерию качество работ и (или) квалификация участника конкурса «квалификация участника» производится при наличии предоставленных положительных отзывов после успешно завершённых объектов-аналогов ранее.

5.3.       Общее максимальное количество баллов по всем перечисленным критериям – 100.

5.4. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.   Ранжирование заявок на участие в конкурсе по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ», «Срок предоставления гарантии качества работ», «Квалификация участника»: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера присваиваются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка на участие в конкурсе, поданная и зарегистрированная раньше.

В таблицах 1, 2, 3 и 4 присваиваемое участнику количество баллов                  указано против порядкового номера заявки на участие в конкурсе.

5.4.2. Выставление количества баллов заявке на участие в конкурсе по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами 1 и 2, «срок предоставления гарантии качества работ» в соответствии с таблицей 3.

 

 

Таблица 1

 

Бальная оценка ранжированных заявок на участие в конкурсе по критерию «Цена договора»

 

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

 

 

 

 

 

 

Цена

договора

 

 

 

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9 и более

0

Таблица 2

Бальная оценка ранжирования заявок на участие в конкурсе по критерию «Срок выполнения работ»

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

 

Срок выполнения

 

 

20

1

20

2

15

3

10

4 и более

0

 

Таблица 3

Бальная оценка ранжирование заявок на участие в конкурсе по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ»

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

Срок предоставления гарантии качества работ

 

 

10

1

10

2

5

3

3

4 и более

0

 

Таблица 4

Выставление количества баллов заявке на участие в конкурсе по критерию «качество работ и (или) квалификация участника» производится в соответствии с таблицей 4.

При предоставлении 3 –х и более положительных отзывов выставляется 10 баллов, менее 3-х – 5 баллов, при отсутствии -0 баллов.

Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок на участие в конкурсе

Присваиваемое кол-во баллов

 

качество работ и (или) квалификация участника

 

 

10

1

10

2

5

3 и более

0

 

5.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой на участие в конкурсе по всем критериям.

5.4.4. Ранжирование заявок на участие в конкурсе по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка на участие в конкурсе, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию «Срок выполнения работ». Участник, подавший заявку на участие в конкурсе,  которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

 

                        6. Результаты оценки и сопоставления заявок.

      7.1. Конкурсная комиссия в протокол итогов конкурса вносит сведения о проведении оценки и сопоставления заявок участниках конкурса, о принятом решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса. Указанный протокол размещается на сайте УК в сети Интернет в течение 1 рабочего дня, после подписания.

      7.2. Победителем конкурса является участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора.

      Договор подряда (приложение № 5) заключается в течение 1 рабочего дня, после подписания протокола итогов конкурса.

      Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность в день заключения договора.

 

 

Приложение 1

к конкурсной документации

                                                        Заявка                                                       

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.    Участник:

1.1. Наименование юридического лица

 

1.2. ИНН

 

1.3. Юридический адрес

 

1.4. Фактический адрес

 

1.5. Контактный телефон (факс)

 

1.6. Контактное лицо

 

 

  1. Электронный адрес участника ____________________________________________
  2. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

Является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ______________________________________является (не является) членом  СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

     5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

     6.    Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Для оценки по критерию качество работ и (или) квалификация участника конкурса прилагаем (при наличии) положительные отзывы после успешно завершённых объектов-аналогов ранее.

7.         Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

 

 

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость НДС 20%(при наличии выделять)

Рубли

 

2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ

 

3

Срок предоставления гарантии качества работ, услуг

 

 

 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


 

Приложение 2

к типовой конкурсной документации

 

Опись

входящих в состав заявки документов

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

 

Наименование документа

Количество листов

 

 

 

 

 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


 

Приложение 3

к типовой конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________    

Дата выдачи________________

 

Настоящей доверенностью________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада _____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

 

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

 


 

 

 

 

Приложение  4

к конкурсной документации

 

ПРОТОКОЛ

подведения итогов открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование объект и адрес)

 

___________________________________                                                __________________

(место проведения конкурса)                                                                    (дата)

 

Состав конкурсной комиссии:

 

Председатель комиссии ________________________________________________________

Заместитель председателя_____________________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

(ФИО, должность)

 

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________________________________________________________________,

 

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

            По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

 

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.

 

            До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

 

            Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

1)_____________________________________________________________________________2)_____________________________________________________________________________3)_____________________________________________________________________________

 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

1)___________________________________ Обоснование:___________________________________________________________________

 

2)____________________________________

Обоснование:____________________________________________________________________

 

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.

            Результаты оценки заявок по критериям отражены в Приложении к настоящему протоколу.

            Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие номера:

1.                ___________________________________________________,

2.                _________________________________________________,

3.                ___________________________________________________,

4.                ______________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Заместитель председателя ________________________________________

Секретари комиссии______________________________________________

 (подписи)

 


Приложение

к протоколу итогов

открытого конкурса

от______________

Оценка заявок по критериям

 

Наименование участника

Дата регистрации

Цена договора

Баллы

Срок выполнения работ

Баллы

Наличие положительных отзывов

Баллы

Гарантия на работы

Баллы

ИТОГО БАЛЛОВ

ИТОГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Заместитель председателя ________________________________________

Секретарь комиссии_____________________________________________

 (подписи)

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ:    
                       
                Директор ООО «УК Фрунзенского района»
_____________             ___________А.В.Слаутенко  
"___" __________ 2019 г.             "____" _______________2019 г.
Многоквартирный жилой дом, ул.  Верхнепортовая, 9, г. Владивосток
(наименование стройки)
                       
      ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 02-01-01                
      (локальная смета)                
                       
капитальный ремонт фасада жилого дома 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
                       
    Основание:                   
    Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ ___________________________4752,202 тыс. руб.        
    Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ ___________________________1449,347 тыс. руб.        
    Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________6008,51 чел.час          
    Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2019 г.        
                       
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
на ед. всего на ед. общая В том числе  
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Цоколь
1 ГЭСНр53-16-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
НР (1551 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1190 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
м3   0,27 8121,68 2193 2084 109 41  
2 04.3.01.12-0003 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 м3   0,0683 4037 276       276
3 06.1.01.05-0053 Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50 1000 шт.   0,1085 7232 785       785
78 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (1786 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1020 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,4391
43,91 / 100
4842,18 2126 2126      
85 ГЭСНр62-41-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек
НР (16261 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9565 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   3,0707
307,07 / 100
7787,37 23913 23913      
80 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (5258 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2432 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   3,0707
307,07 / 100
2308,49 7089 6554 535 18  
81 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   69,09 332 22938       22938
8 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (80999 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37462 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   3,0707
307,07 / 100
72524,55 222701 99731 2065 1518 120905
82 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -331,6
240 -79584       -79584
83 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   331,6 39,8 13198       13198
9 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (19219 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8889 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   3,0707
307,07 / 100
7871,83 24172 23218 915 806 39
10 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   2456,56
8*307,07
17,2 42253       42253
12 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   61,414
0.2*307,07
56,8 3488       3488
Раздел 2. Фасад
84 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (50071 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28612 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   12,3102
1231,02 / 100
4842,18 59608 59608      
17 ГЭСНр53-14-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
НР (3838 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2944 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
10 м   7,956
79,56 / 10
661,14 5260 5258     2
18 04.3.01.09-0013 Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 м3   0,36 3971 1430       1430
86 ГЭСНр62-41-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек
НР (83706 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (49239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   15,8072
1580,72 / 100
7787,37 123097 123097      
79 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (27066 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12518 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   15,8072
1580,72 / 100
2308,49 36491 33738 2753 95  
87 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   355,7 332 118092       118092
22 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (416966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (192847 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   15,8072
1580,72 / 100
72524,55 1146410 513393 10628 7814 622389
88 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -1707
240 -409680       -409680
89 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   1707 39,8 67939       67939
23 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (98936 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (45758 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   15,8072
1580,72 / 100
7871,83 124432 119519 4708 4151 205
24 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   12645,76
8*1580,72
17,2 217507       217507
26 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   316,144
0.2*1580,72
56,8 17957       17957
90 ГЭСНр62-26-12
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек
НР (88323 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (51955 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   18,4193
(1348,46+307,07+186,4) / 100
8178,44 150641 129332 18634 555 2675
91 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,991 95322 94464       94464
29 ГЭСНр62-35-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза
НР (666 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,0414
4,14 / 100
26001,1 1076 980     96
30 14.4.02.04-0182 Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: белая т   0,0014 91491 128       128
101 ГЭСНр58-19-5
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов
НР (11179 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   0,861
86,1 / 100
25199,94 21697 15693 84 52 5920
104 ГЭСНр58-10-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
НР (19230 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (14084 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   1,312
131,2 / 100
20690,75 27146 27052 94 32  
103 ГЭСНр58-10-7
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена: воронок водосточных труб с люлек
НР (1584 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1160 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 шт   0,08
8 / 100
27928,34 2234 2229 5 2  
102 ГЭСНр58-10-3
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
НР (846 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (620 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 шт   0,08
8 / 100
40863,29 3269 1190 6 2 2073
36 08.1.02.07-0042 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет шт.   29 847 24563       24563
37 08.1.02.07-0004 Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.   8 671 5368       5368
38 08.1.02.07-0118 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.   132 364 48048       48048
39 08.1.02.07-0017 Держатель желоба МП, размер 120х86 мм шт.   144 141 20304       20304
40 08.1.02.07-0025 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) шт.   221 147 32487       32487
93 ГЭСНр58-20-2
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
НР (5813 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4258 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   0,554
(33,26/0,6) / 100
15376,38 8519 8151 62 37 306
95 ГЭСНр58-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
НР (6500 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4761 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   0,946
(28,39/0,3) / 100
10258,29 9704 9117 65 38 522
94 08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т   0,3536
0,1795+0,1741
68572 24247       24247
Раздел 3. Балконы и козырьки
46 ГЭСН46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
НР (2160 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1234 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,531
53,1 / 100
4842,18 2571 2571      
47 ГЭСН15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
НР (14006 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,531
53,1 / 100
72524,55 38511 17246 357 262 20908
96 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия м2   -57,35
240 -13764       -13764
97 01.8.01.06-0001 Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM м2   57,35 39,8 2283       2283
98 ГЭСН15-04-043-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя
НР (910 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (421 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,531
53,1 / 100
2308,49 1226 1134 92 3  
99 14.2.06.03-0516 Жидкость: гидрофобизирующая Типром К л   11,95 332 3967       3967
51 14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 л   10,62
0.2*53,1
56,8 603       603
52 ГЭСН15-02-019-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
НР (3323 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1537 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,531
53,1 / 100
7871,83 4180 4015 158 139 7
53 04.3.02.05-0002 Смесь штукатурная  Ротбанд , КНАУФ кг   424,8
8*53,1
17,2 7307       7307
100 ГЭСНр62-26-12
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек
НР (2546 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1498 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,531
53,1 / 100
8178,44 4343 3728 537 16 78
55 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,0286 95322 2726       2726
56 ГЭСН15-01-062-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
НР (22121 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10231 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   1,0332
103,32 / 100
60096,72 62092 27421 835 230 33836
57 08.1.02.23-0011 Сайдинг из оцинкованной стали типа ''Корабельная доска'', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер м2   121,9 358 43640       43640
Раздел 4. Кирпичные трубы на кровле, тумбы ограждений
92 ГЭСН46-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Разборка: кирпичных стен
НР (31189 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17822 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
м3   18,703
74,81*0,25
2037,44 38106 37130 976    
105 ГЭСН08-02-003-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
НР (37855 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21980 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ
м3   18,703 3321,83 62128 37939 7531 2765 16658
106 06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 1000 шт.   7,556 17105 129245       129245
107 ГЭСН09-04-006-02
применительно
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (демонтаж металлических листов)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (82 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,7481
74,81 / 100
682,57 511   511 142  
59 ГЭСНр61-31-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Оштукатуривание поверхности дымовых труб
НР (16654 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (9942 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,7481
74,81 / 100
40612,26 30382 24856 5   5521
60 ГЭСНр62-26-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
НР (1761 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1036 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
100 м2   0,7481
74,81 / 100
4055,89 3034 2566 360 23 108
61 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т   0,0402 95322 3832       3832
110 ГЭСНр58-20-1
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
НР (4570 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
100 м   0,665
(33,26/0,5) / 100
10258,29 6822 6409 46 27 367
111 08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т   0,1224 68572 8393       8393
Раздел 5. Отмостка
64 ГЭСНр68-12-4
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
НР (11910 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (6496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
100 м3   0,2049
20,49 / 100
83422,04 17093 11272 5821 2262  
65 ГЭСН01-02-057-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
НР (12333 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6268 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м3   0,3842
38,42 / 100
52623,12 20218 20218      
66 ГЭСН08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР (1983 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1151 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   0,3842
38,42 / 100
23636,05 9081 2109 173 23 6799
69 ГЭСН27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
НР (5852 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (3143 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м3   0,3842
38,42 / 100
35728,89 13727 2045 11614 2791 68
70 02.2.05.04-0050 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3   38,42 1466 56324       56324
71 ГЭСН27-07-001-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
НР (11914 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (6400 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   2,5612
256,12 / 100
6134,09 15711 9792 624 54 5295
72 02.3.01.02-0033 Песок природный обогащенный для строительных работ средний м3   1,281 809 1036       1036
73 ГЭСН27-07-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
(дополнительно 3 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
НР (10908 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (5860 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
100 м2   2,5612
256,12 / 100
3682,26 9431 9015 416    
74 04.2.01.01-0032 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б т   36,88
18,29+18,59
3840 141619       141619
Раздел 6. Прочие работы
76 П 01-01-01-041 (Сб.Смета в.60) Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   26,817
89,39*0,3
643,23 17250   17250    
108 П 01-01-01-043 (Сб.Смета в.60) Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   62,573
89,39*0,7
60,55 3789   3789    
109 П 03-21-01-025 (Сб.Смета в.60) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
НР 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП 40%=50%*0.8 от ФОТ
1 т груза   89,39 247,15 22093   22093    
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3037496 1425449 113851 23898 1498196
Накладные расходы 1131889        
Сметная прибыль 582817        
Итоги по смете:          
  Стены (ремонтно-строительные) 19468        
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 236305        
  Малярные работы (ремонтно-строительные) 714201        
  Отделочные работы 2649404        
  Материалы 83420        
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 165529        
  Кровли 163410        
  Конструкции из кирпича и блоков 263422        
  Строительные металлические конструкции 691        
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 56978        
  Благоустройство (ремонтно-строительные) 35499        
  Земляные работы, выполняемые ручным способом 38819        
  Автомобильные дороги 281924        
  Прочие ремонтно-строительные работы 43132        
  Итого 4752202        
    В том числе:          
      Материалы 1498196        
      Машины и механизмы 113851        
      ФОТ 1449347        
      Накладные расходы 1131889        
      Сметная прибыль 582817        
  ВСЕГО по смете 4752202        
                       
                       
  Составил: инженер сметчик ООО "УК Фрунзенского района"______________________   С.А.Ярлыкова
(должность, подпись, расшифровка)
                       
Проверил: зам. директора по эксплуатации_____________________ О.Б.Лопушинский
(должность, подпись, расшифровка)
                       
              Форма № 1
  Заказчик             
      (наименование организации)        
  "Утвержден" «    »________________2019 г.          
               
  Сводный сметный расчет в сумме 5956,55 тыс. руб.          
  В том числе возвратных сумм  тыс. руб.          
               
      (ссылка на документ об утверждении)        
               
  «    »________________2019 г.          
               
      СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА        
               
      капитальный ремонт фасада жилого дома по ул. Верхнепортовая, 9        
      (наименование стройки)        
               
  Составлена в ценах по состоянию на 2-й квартал 2019 г.          
               
               
№ пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость, тыс. руб.
строитель-
ных работ
монтажных работ оборудования, мебели, инвентаря прочих
1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты
2 ЛС 02-01-01 Капремонт фасада Верхнепортовая 9 4752,2       4752,2
  Итого по Главе 2. "Основные объекты" 4752,2       4752,2
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
  Итого по Главам 1-5 4752,2       4752,2
Глава 6. Временные здания и сооружения
3 ГСНр81-05-01-2001 т.1 п 2.1 Временные здания и сооружения 0,3% 14,26       14,26
  Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения" 14,26       14,26
  Итого по Главам 1-6 4766,46       4766,46
Глава 7. Прочие работы и затраты
4 Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468 Строительный контроль 2,14%       102 102
  Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"       102 102
  Итого по Главам 1-7 4766,46     102 4868,46
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
  Итого по Главам 1-9 4766,46     102 4868,46
Непредвиденные затраты
5 Непредвиденные затраты Непредвиденные затраты - 2% 95,33       95,33
  Итого "Непредвиденные затраты" 95,33       95,33
  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 4861,79     102 4963,79
Налоги и обязательные платежи
6 МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 20% 972,36     20,4 992,76
  Итого "Налоги и обязательные платежи" 972,36     20,4 992,76
  Всего по сводному расчету 5834,15     122,4 5956,55
               
               
Составлено: ___________________________2 кв 2019
(должность, подпись, расшифровка)